Судебная практика
ВС РФ об обязанностях подрядчиков по госконтрактам
В судебной практике последних лет прослеживается ужесточение позиции судов по отношению к подрядчикам — они в полной мере обязаны нести риски по исполнению госконтракта.
В частности, если подрядчик срывает сроки, ссылаясь на недостаток исходных данных от заказчика или изменение объема работ, то должен эти факты доказать.
То есть в обязательном порядке совершить ряд регламентированных действий:
🔵приостановить работы;
🔵уведомить заказчика;
🔵инициировать изменение условий контракта.
Если это не будет сделано, то суды посчитают, что подрядчик пытается переложить свой предпринимательский риск на заказчика.
Недавнее Определение ВС РФ от 16.04.2026 г № 308-ЭС26-2078 по делу А63-22908/2023 вновь подтверждает сложившуюся практику.
В чем суть
Суды начальных инстанций взыскали с подрядчика неустойку за то, что он нарушил сроки выполнения работ по госконтракту на проектирование водоснабжения. Доказать вину заказчика (не предоставил полные исходные данные, изменил трассу) не удалось.
Суд посчитал, что подрядчик обязан:
🔵собрать исходные данные и согласовать новый объем работ;
🔵приостановить работы в установленном порядке, если невозможно их исполнить;
🔵доказать невозможность исполнения работ.
Отдельно было указано, что участие подрядчика в госзакупках означает, что он является полноценным участником контракта, соглашается с его условиями и должен оценивать все риски.
ВС РФ в передаче жалобы для рассмотрения отказал.
Другие главы канала «Законы стройки»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 06.05.2026
Право госжилинспекций на контроль за оплатой ЖКУ предлагают закрепить законодате…
Глава от 05.05.2026
По объявлениям о сдаче в аренду жилья искусственный интеллект будет искать нелег…
Глава от 05.05.2026
Долги будут возвращать кредиторам оперативнее за счет автоматизации
Опубликова…
Глава от 05.05.2026
Сметчикам на заметку
Обновлены Методика определения зимнего удорожания работ и…
Глава от 05.05.2026
С 1 июля начнет действовать стандарт требования пожарной безопасности для стояно…
Глава от 04.05.2026
Утвержден стандарт для покрытий детских игровых площадок
Национальный стандарт …
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 3,460,493 постов
из 200,444 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@vsrf
Верховный Суд России
Официальный канал Верховного Суда РФ. Здесь публикуются актуальные постановления Пленума, обзоры судебной практики, разъяснения и новости высшей судебной инстанции. Следи…
👥 49 290 · +1 263/7д
@voenpravoru
Правовой уголок офицера
Военное право в практике: законы, правовые позиции, алгоритмы действий. Разбираем актуальные изменения, защищаем права офицеров, даём готовые решения. Для тех, кто при…
👥 26 016 · +724/7д
@soc_zashita
Соцзащита
Социальные выплаты и пособия, льготы. Канал "Соцзащита" не имеет никакого отношения к государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания. Сотрудниче…
👥 23 203 · +312/7д
@club225195815
ПДД РФ | Все про законы и права
Актуальные новости ПДД, штрафы ГИБДД и законы о дороге. Разбор сложных ситуаций, советы автоюриста и лайфхаки для водителей. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе прав и не…
👥 13 340
@notes_legal
Заметки юриста
Юридические заметки: ваше надежное руководство в мире законов. Разбираем новое в законодательстве простым языком, даем практические советы и полезные заметки. С нами легк…
👥 13 071 · +328/7д
@lawyer_the_joker
Юрист-юморист в Max
Канал юриста, юмориста, журналиста и психолога Антона Дубровского С юмором о главном, серьезно о веселом, доступно о сложном Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/sne…
👥 12 723 · +196/7д
Популярные посты канала «Законы стройки»
В Челябинске ФСБ задержала замминистра Ярославской области Вячеслава Коробейникова
Его подозревают в получении взятки, когда он работал за…
👁 10 421 просмотров
МЧС о проектировании систем передачи извещений о пожаре (СПИ)
Информационное письмо МЧС России от 27.03.2026 № 43-1730-19 «О порядке приме…
👁 10 373 просмотров
С 1 апреля вступил в силу стандарт требований к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для стр…
👁 10 250 просмотров
В РФ готова вся нормативная основа для строительства деревянных многоэтажных домов
С 1 апреля начал действовать первый свод правил для ст…
👁 10 193 просмотров
Механизм расчета и перерасчета кадастровой стоимости объектов недвижимости собираются изменить
Вносятся изменения в закон «О государственно…
👁 10 146 просмотров
НОПРИЗ разработает новую систему стандартов
Речь идет о системе стандартов на процессы, гарантирующей:
1️⃣Минимально требуемую безопасно…
👁 10 143 просмотров
Группа «Самолет» построит ЖК «Химки Парк» на 12 тысяч жителей
В чем суть
Застройщик планирует возвести дома высотой от 12 до 32 этажей на …
👁 10 090 просмотров
ТЭО станет первым этапом архитектурно-строительного проектирования
Опубликован Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодек…
👁 10 067 просмотров
У физлиц-банкротов собираются взыскивать единственное жилье
Идет обсуждение Проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный…
👁 10 059 просмотров
Разработан проект ГОСТа для судебной землеустроительной экспертизы
Новый стандарт устанавливает термины и определения в области судебной зе…
👁 10 009 просмотров
Вступил в силу стандарт на площадки для собак
С 1 апреля начал действовать ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования…
👁 9 955 просмотров
Минцифры собирается ввести для бизнеса платные электронные почтовые ящики
В рамках поддержки «Почты России» Минцифры собирается обязать юрл…
👁 9 929 просмотров
АЛЬФА Development и «Базис Недвижимость» решили проблему с хаосом во время приёмки 600 квартир
Застройщик внедрил специальный модуль «Ключи…
👁 9 919 просмотров
В Питере могут повысить штрафы за самовольную перепланировку квартир
В чем суть
С данным предложением выступили депутаты Законодательного …
👁 9 876 просмотров
Уточнен порядок проведения повторной государственной экологической экспертизы
Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 13.04.2026 …
👁 9 859 просмотров
Судебная практика
Суды отказывают УК в одностороннем добавлении НДС к тарифу на содержание МКД
Постановление Дальневосточного суда от 14…
👁 9 852 просмотров
Для раздела имущества бывших супругов предлагают ввести срок давности
Законопроект № 677659-8 «О внесении изменения в пункт 7 статьи 38 Се…
👁 9 845 просмотров
В Минстрое РФ рассматривают возможность использования роботов для диагностики сетей без отключения воды и тепла
В чем суть
Об этом расска…
👁 9 832 просмотров
Торги по продаже заложенной недвижимости и арестованного имущества станут электронными
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный зак…
👁 9 823 просмотров
Судебная практика
Когда член СРО не вправе заключать госконтракты с превышением уровня ответственности СРО
Решение арбитражного суда Лип…
👁 9 808 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Законы стройки
Строительное право без скуки и заумных формулировок. Разбираем законы стройки, нормативные акты и судебную практику для застройщиков, подрядчиков и частных клиентов. Канал ведет юрист, специализирующийся на строительстве. Ежедневные посты, кейсы, шаблоны документов и ответы на вопросы. Подписывайтесь, чтобы не потерять деньги и нервы на стройке. Сотрудничество в MAX — +79236149045. Дзен: https://dzen.ru/vse_o_strojke
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.