30.03.2026 12:46
Оплата дополнительных работ после расторжения договора субподряда
По смыслу положений статей 711, 720 ГК РФ, обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ
Суть требования: о взыскании неотработанного аванса, неустойки по договору субподряда.
Решение суда: требование удовлетворено в части.
Обоснование суда: основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику и принятие его последним при соблюдении условий, предусмотренных гражданским законом и договором.
Как правильно указали суды, само по себе составление односторонних актов и предъявление их заказчику после расторжения договора, не является основанием для оплаты дополнительного объема работ. В отсутствие согласия заказчика на выполнение дополнительных работ в объеме, отличном от технической документации, дополнительные работы оплате не подлежат.
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирскогоокруга от 21.01.2026 № Ф02-4613/2025 по делу № А19-19004/2022)
Постановление 👉тут
#подряд
@sudpraktik
Суть требования: о взыскании неотработанного аванса, неустойки по договору субподряда.
Решение суда: требование удовлетворено в части.
Обоснование суда: основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику и принятие его последним при соблюдении условий, предусмотренных гражданским законом и договором.
Как правильно указали суды, само по себе составление односторонних актов и предъявление их заказчику после расторжения договора, не является основанием для оплаты дополнительного объема работ. В отсутствие согласия заказчика на выполнение дополнительных работ в объеме, отличном от технической документации, дополнительные работы оплате не подлежат.
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирскогоокруга от 21.01.2026 № Ф02-4613/2025 по делу № А19-19004/2022)
Постановление 👉тут
#подряд
@sudpraktik